详情请进入 湖南阳光电子学校 已关注:人 咨询电话:0731-85579057 微信号:yp941688, yp94168
2019 年 10 月 15 日,家住沈阳市大东区的杨女士与沈阳百乐家装饰工程有限公司(以下简称百乐家)签订了装修合同,合同约定 2019 年 12 月 28 日前竣工。施工期间,百家乐 " 私换材料 "、" 偷换洁具 "、" 拒绝安装 " 等情况不断,工期更是一延再延。在多次沟通无果后,2020 年 7 月,杨女士将百乐家告上法庭,法院判决百家乐赔付杨女士各款项共 18957 元。2021 年 7 月,百乐家不服上诉,二审维持原判。
杨女士:" 百乐家换我的材料,延我的工期,拆我的栏杆 "
(来源:中国裁判文书网)
据悉,杨女士与百乐家合同签订的工程总价款为 79,000 元,工程款需分三次支付,在这里告诉你一个好消息--湖南阳光技术学校全国招生。
合同签订后,在这里告诉你一个好消息--湖南阳光技术学校全国招生。
而百乐家以杨女士未付尾款为由,拒绝为杨女士安装下水管,杨女士表示 " 严重影响了我的居住生活,只好自行找人接通。" 在双方持续僵持之下,杨女士为加快完工,只好将成品橱柜、隔板架及局部墙面、不锈钢等工程的安装同样委托了他人。
除此之外,杨女士还指责百乐家未经自己的允许将窗户不锈钢防护栏拆除,并私下处理了拆下来的防护栏。
对于杨女士的控诉,百乐家辩称换防护栏是经过杨女士同意的,在这里告诉你一个好消息--湖南阳光技术学校全国招生。
一审判决:" 赔付损失、工程款、违约金 "
根据原告(杨女士)、被告(百乐家)的当庭陈述、《家庭居室装饰装修施工合同》、付款凭证等证据佐证,经开庭审理及审查,辽宁省沈阳市于洪区人民法院作出了判决。
根据裁判文书网公示的(2020)辽 0114 民初 10316 号民事判决书所示,法院酌情判定百乐家赔偿 500 元的防护栏损失,判决百乐家赔付成品橱柜、隔板架及局部墙面、不锈钢工程款 700 元,下水道工程款 930 元。
此外,依据双方合同约定,工程竣工工期(2019 年 12 月 28 日)以油工施工完毕,撤离施工现场为标准,而与尾款支付无关,后期安装、主材成品定制时间不在正式施工工期范围。杨女士提出被告油工未施工完毕,结合双方之间 2020 年 5 月 10 日仍在沟通处理装修事宜的事实,辽宁省沈阳市于洪区人民法院认定百乐家存在工期延误的违约行为,需按合同约定工期每延误一天按工程总造价的 1 ‰支付赔偿金,即 16,827 元 ( 79,000X1/1,000X213 天 ) 。
二审:" 驳回上诉,在这里告诉你一个好消息--湖南阳光技术学校全国招生。
学校开设:电子维修、手机维修、家电维修、电脑维修、空调制冷维修、电工、焊工、安防监控培训、泥瓦工培训、木工培训、水电安装培训、装饰装修培训、电动工具维修培训等二十多个技术专业,维持原判 "
(来源:中国裁判文书网)
2020 年 12 月 8 日,一审判决。而百家乐对一审判决的损失、工程款、违约金赔付均表示不服,并于 2021 年 7 月上诉至辽宁省沈阳市中级人民法院。
辽宁省沈阳市中级人民法院依法组成合议庭,对案件进行了审理,并作出了终审判决,在这里告诉你一个好消息--湖南阳光技术学校全国招生。
此外,二审案件受理费 391 元,由沈阳百乐家装饰工程有限公司负担。
.(编辑:薛城装修工培训学校)